Договор на изготовление скульптуры образец

Договор на создание художественного произведения

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на создание произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 10,7 кб.

1. Предмет договора
2. Обязанности сторон
3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
4. Ответственность сторон, заключительные положения
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
6. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя создание ______________________________, именуемое в дальнейшем «художественное произведение».

1.2. Художественное произведение создается в соответствии с заданием: ______________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется сдать Заказчику готовое художественное произведение в срок ______________________________, а Заказчик принять его и оплатить.

2.2. Если художественное произведение создается у Заказчика, последний предоставляет Исполнителю: помещение, соответствующее следующим требованиям: ______________________________.

2.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком эскиз, если на его создание не был заключен отдельный договор.

2.4. Материалы для создания художественного произведения предоставляет Заказчик к месту работы в срок ______________________________, если иной порядок не установлен соглашением сторон. Эскизы, модели, картоны выполняют из материала Исполнителя. При просрочке предоставления материалов Заказчиком срок создания художественного произведения соответственно изменяется.

2.5. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе создания художественного произведения.

2.6. Если во время исполнения художественного произведения возникнет необходимость внести какие-либо изменения в задание (п.1.2 договора) или другие изменения в условия договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением сторон.

2.7. Если художественное произведение создавалось у Исполнителя, последний организует отправку его в ____________________ срок. Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность художественного произведения при перевозке и хранении.

2.7. Установка, монтаж художественного произведения осуществляются Исполнителем на условиях, предусмотренных п.2.2 настоящего договора, а подготовительные работы ____________________ – Заказчиком, если иное не установлено соглашением сторон. Срок установки ____________________.

2.8. В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является физическое лицо, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности художественного произведения к приемке.

После этого Заказчик не позднее __________ дней с момента извещения Исполнителем о готовности произведения утверждает и сообщает Исполнителю состав комиссии по приемке художественного произведения для дачи заключения о соответствии художественного произведения заданию и качестве этого произведения и дату ее заседания.

2.9.

В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является юридическое лицо, решение о соответствии художественного произведения заданию и его качестве принимает художественный совет Исполнителя.

Исполнитель вызывает представителя Заказчика для участия в заседании художественного совета и составления акта, о чем письменно уведомляет Заказчика не позднее __________ дней до начала заседания.

2.10. После принятия решения, соответственно, комиссией и художественным советом стороны составляют акт сдачи-приемки (Положение №1).

2.11. При неявке представителя Заказчика на совет или несформировании комиссии Заказчиком в назначенный срок Исполнитель вправе по истечении двух дней составить односторонний акт, один экземпляр которого, а в случаях, предусмотренных в п.2.9 договора, и выписка из протокола заседания художественного совета высылаются Заказчику.

2.12. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки художественного произведения направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

2.13. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.14. Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки в согласованный срок, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________ рублей и определяется на основании сметно-финансового расчета, составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком.

3.2. Оплата производится ______________________________.

3.3. Заказчик обязуется оплатить в установленном порядке работы по договору не позднее __________ дней с момента подписания акта сдачи-приемки этих работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные условия: ______________________________.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_na_sozdanie_hudozhestvennogo_proizvedeniya.html

Договор на изготовление памятника образец

Правильный договор на изготовления памятника из гранита — о чем нужно знать и на что обращать внимание? Клиент представляет исполнителю все сведения, которые необходимы для определения места установки. Есть ли там другой памятник, стоит ли его демонтировать? Если да, то оговариваются также условия по сносу.

Правильно составленный бланк договора должен иметь следующий вид:

• грамотно оформленный письменный документ;
• эскиз памятника;
• схема установки.

На бланке должны быть обязательно прописаны название и адрес фирмы исполнителя, сведения о государственной регистрации и том, что исполнитель оформлен как частное лицо.

В конце договора должна стоять дата приема заказа, сроки выполнения, сведения о гарантии (если они есть), а также занимаемые должности и подписи обеих сторон: исполнителя и клиента.

В таком случае заказчик вправе отказаться от представления услуг.

Типовой договор на изготовления надгробного памятника

В течение 3 дней с момента получения ретуши от Исполнителя согласовать ее (по электронной почте или путем подписания листа согласования) или дать обоснованный отказ в согласовании. 3.3. Исполнитель имеет право: 3.3.1.

При просрочке внесения авансового платежа более 3 (Трех) дней расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика. 3.3.2. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.

) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Заказчик не указал иного в Приложении No1. 3.3.4.

Продлить срок исполнения договора в одностороннем порядке на количество дней просрочки в случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления фото и согласования ретуши в соответствии с пп.

3.2.3., 3.2.4. 3.4.1. Приступить к работе по изготовлению памятника незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора. [Заказчик] ______________/___________________/ (подпись) 3.4.2.

Защита прав потребителей при изготовлении надгробных памятников

Мировому судье судебного участка № 5.

Истец: _____________________ Ответчик: ООО «___________», Челябинская область, г.

На 25 августа 2008 г. просрочка окончания выполнения работ по договору составила 67 (шестьдесят семь) дней, а размер неустойки составлял 67 днейХ 3 % Х 28 622 рубля = 57530 (пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 22 копеек.

В соответствии с п. 1 ст.

31 Закона «О защите прав потребителей», требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

В добровольном порядке ООО «___________» не желает возвращать неустойку и уплаченные по договору денежные средства. В соответствии с п.2 ст.

17 Закона «О защите прав потребителей», иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства истца. В соответствии с п.3 ст.

17 Закона «О защите прав потребителей», потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

На основании вышеизложенного,

1. Копия договора № 5 от 19 ноября 2007 г.
2. Копия претензии от 18 июля 2008 г.
3. Копия договора на оказание юридических услуг от 06 августа 2008 г.
4. Копия доверенности.

Договор на изготовление памятников — «Мемориальный дизайн»

Гарантия на изделие предоставляется в течении 1 (одного) календарного года. 4.1. Оплата производится наличными в кассу Продавца или путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.2. Оплата производится в следующем порядке: · 50 % от суммы оплачивается в момент заключения договора; · Окончательный расчет (оставшиеся 50%+ стоимость граверных работ) производится после приемки Покупателем готового изделия до его отгрузки . 4.3. Продавец не приступает к изготовлению изделия до получения предоплаты.

4.4. Изделия отгружаются Покупателю при 100% оплате. 5.3.

Договор подряда на изготовление и установку памятника

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически.

Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.

После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена, обычно это занимает не более нескольких минут. Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим. В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз. Если ошибка повторяется, напишите нам на мы разберемся.

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты. При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу аналогичных документов, доступных с полным текстом:

Договор на изготовление памятника — о чем нужно знать?

Некоторые предприятия устанавливают на свои изделия гарантии.

Муниципальный контракт на изготовление памятника подразумевает договорённость, заключенную между органом государственной власти или местного самоуправления Российской Федерации с предприятия или его представителем.

Обычно заключается на изготовление мемориальных памятников и досок, и имеет схожие пункты в составлении договора. Из-за своей высокой твёрдости гранит является хрупким материалом, а следовательно при самостоятельной транспортировки до места делать это нужно очень осторожно.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1.

Общая цена договора составляет __________________________________ рублей, в том числе — стоимость материала ______________________________________________ рублей — стоимость работ __________________________________________________ рублей 2.2.

В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее 50% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3 (Три) дня после уведомления Заказчика о готовности изделия. 2.3.

Срок изготовления изделия – до ________________________________________________________ при условии оформления Приложения №1 и внесения аванса в день подписания договора. 2.4.

Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до указанного срока.

Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте, телеграммой или направлением СМС на телефон Заказчика. 2.6.

• Обсуждение особенностей заказа
• Оформление бланка заказа и эскиза
• Заключение договора и внесение предоплаты

• Резка формы и модели памятника
• Гравировка фото, ФИО и элементов оформления
• Финальная комплектация и проверка заказа

• Доставка и подготовка участка для монтажа
• Установка памятника и конструкций
• Подписание актов и финальная проверка

Права и обязанности “Заказчика”:2.2.1.

“Заказчик” вправе при заключении Договора изменять конструктивные элементы (детали) типового памятника за дополнительную плату по действующему прейскуранту.2.2.2.

Договор для ознакомления

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Общая цена договора составляет __________ рублей (рублей).

— предоплата _________рублей (рублей) — остаток к оплате _____рублей (рублей) 3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик имеет право: 3.2. Покупатель обязан: 3.2. Своевременно оплачивать работу Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Продавец имеет право: 3.3.2.

Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Покупатель не указал иного в Приложении №1. 3.4. Продавец обязан: 3.4.1. Приступить к работе по изготовлению изделия незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.

Источник: https://credit-helper.ru/dogovor-na-izgotovlenie-pamjatnika-obrazec-25741/

Договор на создание и монтаж декораций

Форма оплаты наличными в кассу Арендодателя (или: безналичный платеж на расчетный счет Арендодателя) в момент _______________________________. 2.3.

В случае досрочного возврата декораций Арендатором Арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата декораций. 2.4.

Взыскание с Арендатора задолженности по арендной плате производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

Договор подряда на монтаж оборудования

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2.

принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7 (495) 580-50-41

Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения. 1.3. Работы, не учтенные в приложениях № 1, 2, 3, 4 при возникновении необходимости, выполняются на основании дополнительных соглашений, согласно Приложения № 3.

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.

Договор на оказание услуг по декорированию

4.1.

В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е.

отсутствия надлежащего оформления помещения к сроку, указанному в настоящем договоре, по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий расторгается.

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

2.1.3.

Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ. 2.2. Исполнитель обязан: 2.2.1.

Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Договором и с надлежащим уровнем качества.

2.2.2. Исполнитель обязан выполнить предусмотренную в настоящем Договоре работу лично.

Привлечение Подрядчиком третьих лиц возможно.

Договор возмездного оказания услуг (изготовление декораций для реалити-шоу)

Обратите внимание. Доступ к полному содержимому данного документа ограничен.

В данном случае предоставлена только часть документа для ознакомления и избежания плагиата наших наработок.

Для получения доступа к полным и бесплатным ресурсам портала Вам достаточно зарегистрироваться и войти в систему.

Удобно работать в расширенном режиме с получением доступа к платным ресурсам портала, согласно прейскуранту.

Договор на создание видеофильма

1.3.

Место, дата и время проведения видео-съемок Исполнителем по настоящему договору: ____________________________________________________________.

1.4. Технические требования Заказчика к результатам выполненных работ Исполнителя по настоящему: 1.4.1.

Формат исходных видео-записей — ___________________________________; 1.4.2.

Формат видео-изображения готового видео-материала _________________;

Договор авторского заказа на создание рекламного ролика

— ролик должен иметь музыкальную озвучку; — ролик должен содержать 3D графику.

Данные требования будут являться основанием оценки ролика на предмет соответствия предъявленным настоящим договором требованиям при рассмотрении Заказчиком готового ролика. 1.3.

Автор обязуется передать Заказчику следующие исключительные права на использование видеоролика: — право на публичное исполнение ролика; — право на сообщение для всеобщего сведения, право на передачу в эфир и последующей передачи в эфир; или любое другое публичное сообщение ролика, в том числе, по кабелю проводам или с помощью иных аналогичных средств; — право на перевод на любые языки; — право на субтитрирование и дублирование текста ролика; — право импортировать экземпляры ролика в целях распространения; — право на обнародование ролика, т.е.

Договор на создание произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики

рабочую силу, механизмы для производства вспомогательных работ: (количество человек, вид работ и др.) создание не был заключен отдельный договор.

6. Материалы для создания художественного произведения предоставляет Заказчик к месту работы в срок _______________________, если иной порядок не установлен соглашением сторон.

Эскизы, модели, картоны выполняют из материала Исполнителя.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/dogovor-na-sozdanie-i-montazh-dekoracij-28149/

Договор на создание скульптуры образец | Защита в суде

ДОГОВОР на создание произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики г. » » 19 г. , именуемое в дальнейшем (наименование предприятия) «Заказчик», в лице , (должность, ф.и.о.

) действующего на основании , с одной (Устава, положения) стороны, и , (наименование предприятия) в лице , (должность, ф.и.о.) действующего на основании , либо (Устава, положения) (ф.и.о.

, домашний адрес, паспортные данные автора произведения скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, , оформительских работ, станковой живописи и графики) именуемый вдальнейшем»Исполнитель»,с другой стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем. I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.

Договор на создание художественного произведения

Заказчик обязуется оплатить в установленном порядке работыпо договору не позднее дней с момента подписания актасдачи-приемки этих работ.

Внимание IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 21.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему договору стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством.22.

Дополнительные условия: .23. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

Заказчик: (полное наименование, почтовый и телеграфный .индекс, адрес) Расчетный счет № в .
Подписи:Исполнитель Заказчик М.П.

Договор на создание произведений скульптуры, проведение оформительских работ

Договор на создание произведений скульптуры,декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных,оформительских работ, станковой живописи и графики г.
» » 200 г. , именуемое в дальнейшем(наименование предприятия) » Важно Заказчик», в лице ,(должность, ф.и.о.

) действующего на основании , с одной(Устава, положения) стороны, и ,(наименование предприятия) в лице ,(должность, ф.и.о.) действующего на основании , либо(Устава, положения) (ф.и.о.

, домашний адрес, паспортные данные автора произведения скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, ,оформительских работ, станковой живописи и графики) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.

Договор на изготовление скульптуры

В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является юридическое лицо, решение о соответствии художественного произведения заданию и его качестве принимает художественный совет Исполнителя. Исполнитель вызывает представителя Заказчика для участия в заседании художественного совета и составления акта, о чем письменно уведомляет Заказчика не позднее дней до начала заседания.

2.10.

После принятия решения, соответственно, комиссией и художественным советом стороны составляют акт сдачи-приемки (Положение №1).

2.11. При неявке представителя Заказчика на совет или несформировании комиссии Заказчиком в назначенный срок Исполнитель вправе по истечении двух дней составить односторонний акт, один экземпляр которого, а в случаях, предусмотренных в п.2.9 договора, и выписка из протокола заседания художественного совета высылаются Заказчику. 2.12.

Бланк договора на создание произведений искусства

В затраты на изготовление статуи так же вносят стоимость скульптурных материалов:

• Гипс ( в России лучшим считается «Самарский гипс»).
• Камень ( гранит, известняк, песчаник, лучшим считается каррарский мрамор).
• Пластик ( слоистый на полиэфирной основе ).
• Бетон ( современный фибробетон позволяет методом оплеска создавать очень лёгкие и прочные антивандальные статуи).
• Металл ( сталь, латунь ЛС-59, лучшим считается бронза БРЦ-555).

Для изготовления статуи так же требуются расходные скульптурные материалы: дерево, алебастр, медная и стальная проволока, воск, глина, художественный пластилин, разделительные смазки, парафин, стеарин, керосин, виксинт, пластификаторы и тонирующие составы растворов патины. Все они закупаются Заказчиком или Исполнителем по согласованию сторон.

ПринеявкепредставителяЗаказчиканасоветили несформировании комиссииЗаказчикомвназначенный срок Исполнитель вправе по истечениидвухднейсоставитьодностороннийакт,один экземпляр которого,авслучаях,предусмотренныхвпункте12 договора, и выписка изпротоколазаседанияхудожественногосовета высылаются Заказчику. 15. Заказчик в течение дней содняполученияакта сдачи-приемки художественногопроизведениянаправляетИсполнителю подписанный акт сдачи-приемки илимотивированныйотказотприемки работ. 16. ВслучаемотивированногоотказаЗаказчикасторонами составляется двустороннийактсуказаниемнеобходимых доработок и сроков их выполнения. 17. ЕслиИсполнительнеустранилвыявленныенедостаткив согласованный срок,Заказчиквправеотказатьсяотдоговораи потребовать возмещения убытков.
III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 18.

Заказчикпоручает, а Исполнитель принимает на себяобязательства по созданию (произведениескульптуры,декоративно-прикладногоискусства, монументально-декоративныеиоформительскиеработы, станковая живопись и графика) именуем в дальнейшем «художественное произведение».

1.2. Художественное произведение создается в соответствии с заданием: , (тематика художественного произведения) , (техника исполнения) , (материал) , (размер) , (количество) , (место исполнения)

Источник: https://sud-map.ru/dogovor-na-sozdanie-skulptury-obrazets-2/

Договор подряда на изготовление и установку памятника, Договор (форма) от 19 апреля 2016 года

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

1. Предмет договора

2. Стоимость работ

3. Порядок оплаты работ

4. Права и обязанности сторон

5. Порядок приемки работы

6. Ответственность сторон

7. Прочие условия

8. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Источник: http://docs.cntd.ru/document/895300535

Бланк договора на исполнение художественных работ

Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.

4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы. 2.4. 3аказчик имеет право: 2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2.

Важно

ПринеявкепредставителяЗаказчиканасоветили несформировании комиссииЗаказчикомвназначенный срок Исполнитель вправе по истечениидвухднейсоставитьодностороннийакт,один экземпляр которого,авслучаях,предусмотренныхвпункте12 договора, и выписка изпротоколазаседанияхудожественногосовета высылаются Заказчику. 15.

Заказчик в течение дней содняполученияакта сдачи-приемки художественногопроизведениянаправляетИсполнителю подписанный акт сдачи-приемки илимотивированныйотказотприемки работ. 16. ВслучаемотивированногоотказаЗаказчикасторонами составляется двустороннийактсуказаниемнеобходимых доработок и сроков их выполнения.

17. ЕслиИсполнительнеустранилвыявленныенедостаткив согласованный срок,Заказчиквправеотказатьсяотдоговораи потребовать возмещения убытков. III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 18.

 договора по типам

Внимание

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 4.3.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров 5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Работы, предусмотренные пунктом 1.2. Договора, выполняются по адресу: на объекте: 2. Порядок выполнения работ 2.1. Начальный срок выполнения работ по Договору: . Конечный срок выполнения работ по Договору: . Если выполняемые по Договору работы состоят из нескольких этапов, то сроки, предусмотренные пунктом 1.2., являются промежуточными. 2.2.

Все работы по настоящему Договору выполняются иждивением Исполнителя, однако Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для выполнения работ третьих лиц, отвечая за их деятельность как за свою собственную. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.

Работы выполняются в сроки, предусмотренные пунктом 1.2.
Договора.

Договор на выполнение работ образец бланк

Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего договора состоит из: 3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере руб.(сумма цифрами и прописью) 3.1.2.

Суммы издержек Подрядчика в размере руб.(сумма цифрами и прописью) 3.2. Цена настоящего договора составляет: руб.(сумма цифрами и прописью) 3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов 4. Ответственность сторон 4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.

Договор подряда на выполнение работ

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Договор на предоставление услуг художественного оформления

В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является юридическое лицо, решение о соответствии художественного произведения заданию и его качестве принимает художественный совет Исполнителя.

Исполнитель вызывает представителя Заказчика для участия в заседании художественного совета и составления акта, о чем письменно уведомляет Заказчика не позднее дней до начала заседания. 2.10.

После принятия решения, соответственно, комиссией и художественным советом стороны составляют акт сдачи-приемки (Положение №1). 2.11.

При неявке представителя Заказчика на совет или несформировании комиссии Заказчиком в назначенный срок Исполнитель вправе по истечении двух дней составить односторонний акт, один экземпляр которого, а в случаях, предусмотренных в п.2.9 договора, и выписка из протокола заседания художественного совета высылаются Заказчику. 2.12.